一、工地工伤事故赔偿
建设工程领域相对比较复杂，现实中，施工单位往往是把工程分包、转包给没有资质的个人或其他组织，这些组织招用的劳动者受伤了，索赔往往十分困难，施工单位和这些分包、转包单位通常互相推诿，这种情况下应该怎么办呢？按照法律规定，施工单位将工程违法转包的，是需要承担用工主体责任的，但同时又确认双方不存在劳动关系。部分地区劳动和社会保障部门不能直接认可用工主体责任，申请工伤认定必须要求提供劳动关系证明，这种情况下劳动者在工地受伤，施工单位不进行赔偿的，则需要向人民法院直接提起诉讼，要求其承担用工主体责任；而部分地区工伤及劳动保障部门则直接认可用工主体责任，劳动者可直接向工伤部门投诉或者申请劳动仲裁，要求确认用人单位的用工主体责任。法律依据：《关于执行若干问题的意见》第七条即具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定，将承包业务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人招用的劳动者从事承包业务时因工伤亡的，由该具备用工主体资格的承包单位承担用人单位依法应承担的工伤保险责任。
二、工期拖延和加速施工的费用索赔案例
FIDIC条款在中国行不通，如果你是国外的企业那就大不相同了！
这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内，因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误，你要有一些依据的如联系单或报告等，每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。
《l.根据合同条件和实际调查结果，同意工期适当的延长，批准累计延期128天； 2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。》这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料，也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢
变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的，如果清单上没有的分项，要以议标的形式来谈。
三、谁能给我提供建设工程施工索赔实例？急
一、项目工程中原设计是接水塔供大楼给水的，估计还要1个月左右完成。但现在施工方为了做水电试验要临时接其他管道给水以供大楼管道完成试验，叫我们甲方签证才做
结果：是施工单位没及时接到水塔才导致要增加的费用当然是你施工单位出呀。
|
