工程停工报告的内容及形式（案例）？（施工单位用）

一、工程停工报告的内容及形式（案例）？（施工单位用）

￥￥￥公司

由我公司城建的&&&&工程，因****，需停工####天，望批准。

…………公司

基本就这样，太J8简单了，这没啥特定的格式。别搞太复杂，可以说明事情就可以。

二、工程停工后索赔的程序是怎么样的

建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。

工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。

所以，工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头，发生纠纷，需要索赔，再去签证，往往是事倍功半，所以我们诚恳地建议广大的建筑施工行业的各位，施工过程中签证管理工作是一件十分有意义、有价值的事情，无论发包方、承包方，签证与反签证，索赔与反索赔的实践和经验都在不断提高，对策也越来越高明。现在的房产企业，几乎每个开发项目都有专业律师的全程介入，对合同进行审核把关。但是，建筑施工企业的项目部，我们很少发现每个施工项目都有专业律师对建设工程施工合同的签订、对施工全程的签证管理审核把关。

三、工期延误索赔问题

既然双方已签订了合同，一切都应按合同条款办。合同条款对进场是怎样要求的？违约要怎样处罚？停止台班费是多少？这些在合同条款中应该写得清清楚楚。这个案例，应该是业主推迟开工？业主一没发变更开工日期的通知，二没说清推迟开工的原因，承建方的人员机械已按合同规定日期进场，业主应按停止台班费予以赔偿，竣工日期顺延。

四、我方是施工单位，由于甲方的原因导致停窝工65天。我提供了停窝工索赔报告，可甲方不予索赔。现在应该怎样处理？

据此向法院提起诉讼，要求赔偿；你们可以向工地所在地的法院，或者是不过所在地的法院提起诉讼。

版权声明：本站所有文章皆为原创，欢迎转载或转发，请保留网站地址和作者信息。

很赞哦！ ()